Climairpatrol.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на кровельные работы

Договор подряда на кровельные работы

Образец документа:

Договор подряда N ___ на кровельные работы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика (Приложение N ___ к настоящему Договору) и в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» кровельные работы по устройству кровли ______________ (варианты: мягкой кровли из рулонных материалов, металлической или асбестоцементной) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Кровельные работы выполняются на здании, находящемся по адресу: ______________, в соответствии со Сметой работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), в которой Сторонами согласована цена работ, и Планом-графиком работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), в котором определены сроки выполнения этапов работ.

1.3. Подрядчик выполняет кровельные работы из своих материалов, на своем оборудовании и с помощью своих инструментов.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика Задания и технической документации представить Заказчику на утверждение Смету работ.

2.1.2. Приступить к выполнению работ в соответствии с Планом-графиком работ, но не позднее _______ с момента утверждения Заказчиком Сметы работ.

2.1.3. В течение выполнения работ по настоящему Договору вести Общий журнал работ (Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100) и Журнал учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

2.1.4. Выполнять этапы работ в сроки, установленные Планом-графиком работ, завершить выполнение работ не позднее «___»__________ ___ г.

2.1.5. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _____ или электронной почте ________________.

2.1.6. Передать результат работ Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100). Одновременно с передачей Заказчику результата выполненных работ представить Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и услуг (Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. По требованию Заказчика устранять за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

2.1.9. Не позднее _______ после окончания работ осуществить уборку строительного мусора, оставшегося после выполнения работ по настоящему Договору, с территории здания, вернуть Заказчику помещения, предоставленные в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора в пользование Подрядчику.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Не позднее _____ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Задание Заказчика и необходимую техническую документацию, перечень которой приведен в Задании.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения Сметы работ утвердить Смету путем ее подписания и направить Подрядчику, или представить Подрядчику возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами предоставить Подрядчику и его сотрудникам, непосредственно осуществляющим выполнение работ, возможность пользоваться зданием, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, в течение срока выполнения работ по настоящему Договору. Пользование зданием включает в себя пользование: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). А также обеспечить Подрядчику следующие условия для выполнения работ:

— доступ к участку ремонта;

— место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.

2.2.4. Не позднее _______ после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.2.5. Оплатить работу по цене и в порядке, указанных в разд. 3 настоящего Договора.

2.2.6. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 2.1.7 настоящего Договора, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения предупреждения Подрядчика.

2.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненную работу Заказчик обязуется заплатить Подрядчику цену, определенную в Смете работ, в следующем порядке:

3.1.1. Авансовый платеж в размере _____ (_________) рублей в течение ________ со дня утверждения Заказчиком Сметы работ.

3.1.2. Оставшуюся часть стоимости работ, определяемую в соответствии со Сметой, — после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2).

3.2. Оплата Заказчиком указанных сумм осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разд. 8 настоящего Договора, в течение _______ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты цены работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. При недостижении соглашения указанные споры подлежат разрешению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банковские реквизиты: _____________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

1. Задание Заказчика (Приложение N ___).

2. Смета работ (Приложение N ___).

3. План-график работ (Приложение N ___).

4. Акт приемки выполненных работ (Приложение N ___, Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 1002).

5. Общий журнал работ (Приложение N ___, Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

6. Журнал учета выполненных работ (Приложение N ___, Унифицированная форма N КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

7. Справка о стоимости выполненных работ и услуг (Приложение N ___, Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

Договор на ремонт кровли – образец для написания

Качественный ремонт кровли требует привлечения профессионалов, применения специальных технических средств и инструментов. Образец договора на ремонт крыши позволяет ознакомиться со всем набором требований, предъявляемых к подрядчику и обязанностями сторон.

На каком этапе составляется договор

Ремонт кровли – актуальный вопрос для любого здания, независимо от года его постройки или сроков последнего капитального ремонта. Причиной нарушения герметичности кровельного пирога может являться:

  • стихийное бедствие;
  • случайное механическое повреждение покрытия при обслуживающих работах;
  • пожар;
  • естественный износ материалов;
  • просчеты при проектировании крыши;
  • ошибки монтажа кровельного пирога;
  • низкое качество кровельных материалов и т.д.

Кровельные ремонтные работы требуют определенной квалификации, наличия специальных умений и знаний. Кроме того, требуется соблюдать технику безопасности, иметь в наличии специальные страховочные элементы.

При возникновении проблем, связанных с нарушением герметичности кровли, жильцам многоквартирного дома требуется подать заявление о ремонте крыши в управляющую организацию (ЖЭУ, УК и т.д.). После рассмотрения заявления, для оценки состояния кровли и определения ущерба, должен быть направлен технический специалист. На основании подготовленной дефектной ведомости разрабатывается смета на ремонт кровли. С организацией, привлеченной для выполнения работ, требуется заключить соответствующий договор.

Финансировать ремонтные работы должна управляющая организация, используя деньги, которые ежемесячно выплачивают жильцы на текущий ремонт дома. На практике далеко не всегда ЖЭУ или УК могут найти финансы на оперативный ремонт. В этом случае жильцы квартир, пострадавших от протечек крыши, имеют право самостоятельно нанять бригаду для ремонта и заключить с ними договор подряда.

Ремонтные работы должны начаться сразу после того, как требуемая сумма будет собрана.

Необходимость составления договора подряда

Договор подряда на кровельные работы требуется для того, чтобы между Заказчиком и Подрядчиком не возникали какие-либо разногласия в процессе выполнения ремонтных работ. Взаимоотношения между Подрядчиком и Заказчиком, их взаимная ответственность, условия выполнения всех работ, порядок оплаты прописаны в договоре.

В случае нарушения договора одной из сторон (некачественно выполненные ремонтные работы, использование материалов, не предусмотренных соглашением, несвоевременная оплата услуг и т.д.) данный документ потребуется в суде.

Кровля любого дома должна систематически обследоваться на предмет повреждений и при необходимости ремонтироваться. Все работы, связанные с ремонтом кровельного пирога, должны быть правильно задокументированы. Образец договора подряда на кровельные работы можно найти по ссылке ниже. Грамотное составление данного документа дает возможность существенно снизить риск возникновения разного рода конфликтов, а также послужит гарантией своевременного и качественного выполнения работ по ремонту кровли.

Каждый из пунктов договора имеет свое значение. Общее количество пунктов может меняться в зависимости от того, насколько подробно расписываются обязанности сторон.

Особенности составления договора и его образец

Если рассматривать договор на ремонтные кровельные работы в целом, то в нем должны быть в той или иной мере отражены основные условия выполнения работ и обязанности сторон.

[attachment=3:Договор на ремонт кровли-образец.rar] доступен для ознакомления.

В начале договора подробно представляются заказчик и подрядчик как физические или юридические лица, требуется упомянуть персональные данные. В дальнейшем тексте документа они фигурируют как «Заказчик» и «Подрядчик».

Пункты договора:

  1. Предмет договора. В этом пункте необходимо обозначить вид требуемых работ и цели, которые ставит заказчик перед подрядчиком.
  2. Цена договора. В данном пункте оговаривается общая стоимость контракта и приводится общий перечень расходов (стоимость материалов, транспортировка, затраты на применение механизмов и т.д.). При необходимости оговаривается, что приведенная общая сумма может быть скорректирована по результатам ремонта после предоставления расходных накладных.
  3. Порядок оплаты. Указываются условия платежа: какие документы требуется предъявить для осуществления оплаты. Это может быть акт приема-передачи выполненной работы либо другие документы, которые могут служить гарантией и доказательством того, что работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. В данном пункте оговаривается выплата аванса и его размер либо поэтапное финансирование, а также форма оплаты работ (безналичная, наличная). Возможно указание премиальных выплат.
  4. Сроки и порядок выполнения работ. Указываются сроки начала и окончания работ, причем в данный пункт можно вносить коррективы согласно пункту о внесении изменений. Также может быть указаны санкции со стороны заказчика при невыполнении или некачественном выполнении работ, условия устранения недостатков. Может быть прописана обязанность подрядчика немедленно информировать заказчика о невозможности выполнять те или иные работы из-за внешних обстоятельств. По желанию сторон могут быть указан начальный, промежуточный и конечный срок ремонтных работ.
  5. Обязанности сторон. В данном пункте прописываются обязательства сторон. Подрядчик обязуется выполнить работу качественно и в оговоренные сроки, чтобы не нарушить права граждан, не нанести ущерб государству, юридическим или частным лицам. Также подрядчик обязуется предоставлять сертификаты качества на применяемое оборудование и материалы. Заказчик принимает на себя обязательства в указанные сроки выплатить аванс и выполнить окончательный расчет после завершения всех ремонтных работ. Кроме того, заказчик обязуется обеспечить сохранность инструментов и оборудования подрядчика, своевременно информировать подрядчика относительно сомнительных и спорных вопросов, не препятствовать деятельности подрядчика, не создавать проблем и помех.
  6. Приемка работ. Оговариваются форма и сроки приемки работ. Предусматривается исправление подрядчиком дефектов, выявленных в ходе эксплуатации кровли в течение гарантийного срока.
  7. Обеспечение исполнения договора. В этом пункте прописывается момент вступления договора в законную силу после получения подрядчиком финансового документа о перечислении на его счет авансового платежа со стороны заказчика.
  8. Ответственность сторон. Указывается, какую ответственность будут нести стороны при нарушении данного договора: выплата ущерба, штраф, неустойка, потеря выгоды.
  9. Обстоятельства непреодолимой силы. Пункт раскрывает перечень форс-мажорных обстоятельств, в результате действия которых условия и сроки договора могут видоизмениться в рамках уже имеющихся обязательств. Список обстоятельств непреодолимой силы должен быть согласован сторонами.
  10. Гарантийное обязательство. Указываются гарантийный срок на ремонтные работы, в течение которого подрядчик обязан за свой счет исправить выявленные дефекты. Может быть предусмотрена обязанность подрядчика оперативно реагировать на сообщение заказчика о выявленных погрешностях ремонта.
  11. Порядок разрешения споров. Оговариваются принципы ведения переговоров по претензиям, а также возможность обратиться в суд.
  12. Заключительные положения. В данном пункте прописывается невозможность передачи прав сторон другим лицам, положение о внесении изменений в договор по взаимному согласию сторон, принципы расторжения договора и т.д.

Договор на ремонт кровли имеет приложения: техническое задание и сметный расчет.

Ремонтные работы

Даже высокая квалификация специалистов и применение качественных материалов не дают 100%-й гарантии качества ремонтных кровельных работ. В процессе ремонта могут возникнуть спорные ситуации, вскрыться неучтенные заказчиком дефекты кровли, исправление которых требует дополнительного финансирования, и т.д. Чтобы избежать всевозможных рисков и оптимизировать расходы на ремонт крыши, необходимо составить продуманный договор о подряде.

Читать еще:  Что лучше шифер или профнастил на крышу?

Четко прописанные условия работ и прозрачная схема оплаты дает возможность максимально защитить и заказчика и подрядчика от невыполнения обязательств одной из сторон. Кроме того, важно грамотно составить максимально подробное техническое задание и подготовить смету, учитывающую все накладные расходы. Внимательный подход к подготовке документов существенно снижает риски и уберегает от недопонимания между заказчиком и исполнителем.

Договор подряда на изготовление и монтаж кровельных ограждений

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на изготовление и монтаж кровельных ограждений

Открытое акционерное общество «Вятский Губернский Дом», именуемое далее «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________», именуемое далее «Подрядчик», _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению и монтажу кровельных ограждений на Здании типографии, расположенном по адресу: г. Киров, Динамовский пр., и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных работ и оплатить его.

1.2. Дизайн и технические характеристики кровельных ограждений, подлежащих изготовлению, согласовываются Сторонами дополнительно в приложениях к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Доставка кровельных ограждений в место установки осуществляется Подрядчиком за его счет, включается в общую цену работ и не подлежит дополнительной оплате Заказчиком.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена работ по настоящему Договору (цена Договора) составляет _______________рублей и определена согласно смете, являющейся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

2.2. Общая цена работ, указанная в п.2.1. Договора, включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на изготовление, доставку, монтаж кровельного ограждения, стоимость материалов и вознаграждение Подрядчику.

2.3. Цена работ, указанная в п.2.1. Договора, является твердой и изменению не подлежит.

2.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях.

2.5. Заказчик оплачивает указанную в п.2.1. Договора общую стоимость работ на основании полученных от Подрядчика счетов в следующем порядке:

— в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и сметы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве аванса 30% (Тридцать процентов) от указанной в п.2.1 настоящего Договора общей стоимости работ;

— в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору (форма КС-2) Стороны производят окончательный расчет по настоящему Договору.

3. Сроки и порядок выполнения и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора:

начало работ – с момента подписания настоящего Договора, окончание работ – не позднее года.

3.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по изготовлению и монтажу кровельных ограждений третьих лиц. При этом привлечение третьих лиц не умаляет ответственности Подрядчика за неисполнение и/или ненадлежащее исполнения настоящего Договора.

3.2. Подрядчик доставляет изготовленное кровельное ограждение Заказчику по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. Точное время доставки согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно.

3.3. Точное место монтажа (установки) кровельных ограждений на кровле здания типографии согласовывается Сторонами дополнительно.

3.4. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение и на кровлю для выполнения работ по монтажу кровельных ограждений в письменно согласованное время.

3.5. При выполнении работ по монтажу кровельных ограждений представители Подрядчика обязаны соблюдать все правила (в том числе правила техники безопасности) и нормы действующего законодательства РФ к проведению таких работ. Ответственность за вред, причиненный имуществу Заказчика, имуществу и здоровью третьих лиц при выполнении работ по настоящему Договору несет Подрядчик.

3.6. По окончании выполнения работ по монтажу кровельных ограждений Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору по форме КС-2.

3.7. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

3.8. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

Ответственность Сторон

4.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

4.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком;

— потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и/или продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. Иные условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договор будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на Договор.

6.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковых по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. В случае изменения адреса или платежных реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

Договор подряда с физическим лицом

Образец договора в 2021 году

Бланк договора подряда с физическим лицом

Образец документа при заключении его с подрядчиком — физическим лицом.

Договор подряда с физическим лицом оформляется предприятием при необходимости в привлечении специалистов для выполнения работ или оказания услуг

Выделим ключевые правила, которые нужно соблюдать при составлении такого вида соглашений:

  • необходимо точно зафиксировать предмет договора подряда — совершение определенных действий или выполнение определенных работ (общий характер таких сведений или размытые формулировки могут привести к признанию соглашения трудовым договором);
  • при оформлении документа определяется конкретный результат работы или оказания услуг, который гражданин должен представить в оговоренный срок;
  • стороны заранее согласуют порядок приемки работ и услуг, а также размер денежного вознаграждения физическому лицу;
  • договор составляется в письменной форме и вступает в силу непосредственно после подписания.

Физическое лицо, подписавшее договор подряда, не включается в штат сотрудников, поэтому у предприятия отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы. Порядок налогообложения будет зависеть от условий соглашения. Как правило, НДФЛ с суммы денежного вознаграждения перечисляет предприятие. Типичной ошибкой при составлении договора будет указание неопределенного перечня работ и услуг, а также иных условий, подпадающих под действие Трудового кодекса РФ. В этом случае любая проверка со стороны ИФНС, прокуратуры или трудовой инспекции может закончиться существенными штрафными санкциями. Кроме того, гражданин сможет добиться через суд признания его работником по трудовому договору.

Содержание договора

Состав обязательных и дополнительных пунктов договора подряда должны согласовать обе стороны. В зависимости от договоренностей предприятия и физического лица в тексте договора нужно указать следующие пункты:

  • дата, место заключения и номер договора;
  • подробные реквизиты сторон (для физического лица указываются паспортные данные, ИНН);
  • предмет договора — конкретный перечень услуг и видов работ, которые поручаются физическому лицу;
  • стоимость работ и порядок расчетов — выплата вознаграждения может осуществляться поэтапно либо после подписания акта сдачи работ или услуг;
  • требования к качеству услуг и работ, критерии определения надлежащего качества при приемке;
  • порядок сдачи результата работ и услуг заказчику, а также правила урегулирования споров и претензий;
  • срок действия договора подряда — в нем могут предусматриваться сроки отдельных этапов оказания услуг или выполнения работ;
  • ответственность сторон за нарушение условий договора — неустойка или штраф за нарушение требований к качеству работ и услуг, пени за нарушение сроков оплаты и т. д.

На предприятии договор проводится по документам бухгалтерского и налогового учета как обычная гражданская сделка. В процессе оказания услуг или выполнения работ будут составляться акты приемки. Типовой бланк целесообразно согласовать заранее, чтобы избежать ненужных споров в ходе приемки.

Срок действия

Особое внимание нужно уделить определению срока действия договора подряда. Если данный пункт будет отсутствовать в тексте документа, существует риск признания его трудовым договором, заключенным на неопределенный срок. В этом случае не только возникают основания для привлечения к ответственности, но и существенно усложняется процедура прекращения. Уволить гражданина по нормам ГК РФ крайне сложно, если он не совершит виновных действий.

Целесообразно не только указать общий срок действия договора, но и зафиксировать периоды выполнения отдельных заданий заказчика. Такие положения могут сопровождаться регулярным составлением промежуточных актов сдачи работ и услуг, а также поэтапной выплатой денежного вознаграждения.

Договор на ремонт кровли

Крыша любой постройки требует проведения профилактический и ремонтных работ. Это вызвано постоянными нагрузками от выпадания атмосферных осадков, а также воздействием внешних факторов. Выполнять ремонтные работы должны квалифицированные работники, знающие специфику и нюансы обслуживания кровли. Чтобы обезопасить себя от лишних затрат и обеспечить качественно выполнение ремонта необходимо составлять с подрядчиком договор на ремонт кровли, в котором будут прописаны особенности сотрудничества.

На каком этапе необходимо составление договора

В независимости от длительности возведения строения, крыша со временем требует ремонта. Причиной тому может стать нарушение герметичности и целостности покрытия, которое вызвано:

  • Стихийными бедствиями;
  • Механическими повреждениями при очистных работах;
  • Пожарами;
  • Естественными износами используемых материалов;
  • Неправильным проектированием и проведением расчетов при монтаже;
  • Низким качеством используемых материалов.

Если необходим ремонт кровли многоквартирного дома, этот вопрос должна решать управляющая компания. В частном строительстве составление договора на выполнение работ по ремонту кровли ложится на плечи владельца.

Составлять договор подряда следует до начала проведения работ, с организацией, которая будет осуществлять кровельный ремонт, а в самом документе четко прописать все особенности его проведения.

Необходимость составления договора

Договор на выполнение ремонта выполняет регулятивную функцию, указывая на то, какие работы должны быть выполнены. Он обеспечивает надежность проведения всех мероприятий, наделяя правами и обязанностями обе стороны, помогает разрешить возникающие споры и дает гарантию на выполнение указанных в нем требований.

Именно благодаря наличию такого документа можно решить все споры или предъявить претензии по качеству работ, потребовать уплаты неустойки, или отказаться от подписания акта принятых работ. Он требует от подрядчика и исполнителя добросовестно выполнять свои обязанности, и уберегает стороны от форс-мажорных ситуаций.

Что указывается в договоре и его образец

Договор подряда на ремонт включает такие основные пункты:

  • Предмет договора. В нем указывается вид работ и цели, которые ставит заказчик перед подрядчиком;
  • Стоимость. В данный пункт входят такие показатели, как общая стоимость всех ремонтных работ, указываются затраты на материалы и дополнительные расходы, транспортировку и обслуживание дополнительной техники, и другие виды затрат. Здесь может быть учтена возможность изменения конечной стоимости при подведении итогов и наличии подтверждающих документов;
  • Порядок оплаты и условия расчетов. Указываются документы, на основании которых будет производиться расчет (акты о выполнении различных видов работ, либо другие документы, гарантирующие исполнение подрядчиком своих обязательств). В данном пункте прописывается и форма оплаты, которая может быть как безналичной, так и наличной. Оговариваются возможные выплаты авансов или поэтапных расчетов, учитывается возможность выплаты премиальных вознаграждений;
  • Сроки и особенности выполнения работ. В данном пункте фиксируются сроки начала и окончания работ. Согласно существующему в договоре пункту о внесении изменений, в данный пункт можно вносить коррективы, изменяющие сроки сдачи. Здесь может содержаться информация о санкциях заказчика в отношении подрядчика при несоблюдении установленных сроков. Именно этот раздел санкционирует действия исполнителя при невозможности выполнять какие-либо работы и порядок информирования об этом заказчика. Здесь можно указать также промежуточные сроки выполнения;
  • Ответственность сторон. По отношению к подрядчику устанавливаются такие обязанности как своевременная сдача объекта, с требуемыми показателями качества, с возможностью предоставления сертификатов на все оборудование и материалы. В отношении заказчика регламентируется его обязанность выплачивать аванс в установленном контрактом размере и оговоренные сроки, а также выполнение полного расчета по окончании всех видов работ. Заказчик также должен отвечать за сохранность оборудования и инструментов подрядчика в моменты его отсутствия на объекте и информировать последнего при возникновении спорных или конфликтных ситуаций;
  • Прием выполненных работ. В пункте указываются сроки и форма приема выполненных работ, а также особенности исправления и устранения неисправностей;
Читать еще:  Как посчитать площадь скатной кровли?

  • Исполнение договора. Указывается момент вступления документа в законную силу и сроки его действия;
  • Обязательства и ответственность при нарушениях сторонами договора;
  • Форс-мажорные обстоятельства , которые могут влиять на сроки изменения указанных в других пунктах условий;
  • Гарантии. Устанавливается гарантийный срок на выполненные работы, на которые распространяется обязанность подрядчика исправлять выявленные дефекты.
  • Порядок разрешения конфликтных ситуаций. Оговариваются ситуации, в которых стороны могут обратиться в суд для решения споров;
  • Особые условия. Здесь может быть указан порядок передачи полномочий третьим лицам и перемещение на них обязанностей сторон в различных случаях, обычно такая возможность исключается.

В качестве приложения к договору подряда прилагаются техническое задание и расчетная смета.

Иногда в договоре на ремонт прописывается возможность компанией подрядчиком предоставлять послеремонтное обслуживание после истечения гарантийного срока, указанного в контракте.

Цена материалов и стоимость работ для каждого конкретного объекта зависит от их объема и размеров крыши, материалов, из которых выполнено покрытие, необходимости использования специализированной техники, а также состояния кровли.

Среди подрядчиков правильнее выбирать именно ту организацию, которая специализируется на выполнении такого вида работ, в этом случае имеется вероятность нанять профессионалов, знающих нюансы и имеющих соответствующий опыт.

Составлять договор можно на все виды ремонтных работ:

  • Аварийные работы – отличаются повышенной срочностью, и требуют незамедлительного старта;
  • Текущие работы , выполняемые в запланированном порядке и чаще всего направленные на локальное исправление недостатков;
  • Капитальный ремонт отличается большими объемами работ и иногда бывает длительным и сложным, предполагающим предварительный демонтаж старых покрытий.

При выполнении всех работ подрядная организация обязана работать с соблюдением всех правил пожарной безопасности и правил охраны труда, а рабочие иметь допуски для работы на высоте. При выполнении кровельных работ в частных домовладениях, необходимо обязательное присутствие на рабочей площадке хозяина дома.

Ремонтные работы – это всегда наличие определенных рисков, как в плане качества выполнения, так и в отношении используемых материалов. Даже самые высококвалифицированные работники могут допустить ошибки или нарушить технологию выполнения, что может привести к непоправимым последствиям и сократить эксплуатационные сроки эффективности кровли. Именно договор на ремонт поможет предотвратить разбирательства и сделает разрешение возникших споров не сложным и быстрым. Договор дает определенные гарантии, как заказчику, так и исполнителю, а его составление и учет всех возможных нюансов помогают сэкономить средства и время. Продуманный договор — залог взаимовыгодного сотрудничества.

Договор на ремонт кровли: образец составления

Крыша любого жилого или хозяйственного здания или строения в обязательном порядке должна подвергаться периодическому обслуживанию и ремонту, причем выполнять данные работы должны грамотные квалифицированные специалисты. Данная статья расскажет о том, как составляется договор на ремонт кровли – образец можно найти по ссылке, приведенной в конце статьи, а также о том, как решить различные связанные с договором вопросы.

Договор подряда на ремонт кровли предназначен для того, чтобы в процессе выполнения сервисных или ремонтных кровельных работ между Подрядчиком и Заказчиком не возникали какие-либо вопросы и разногласия, поскольку их взаимоотношения и ответственность друг перед другом, а также условия выполнения работ, четко прописаны в договоре.

  • В первом пункте договора указывается его предмет, а именно – необходимые для выполнения работы, их объем и срок их выполнения. Кроме того, договор на выполнение кровельных работ (пункт первый) должен включать информацию о том, что к документу приложены сметы стоимости строительных материалов и самих работ, а также сроков выполнения работ по ремонту кровли, включая такие сроки ремонта, как начальный, промежуточный и конечный.
  • Во втором пункте указаны различные нюансы и тонкости стоимости выполняемых работ и их оплаты, такие как поэтапное финансирование ремонта или выплата стоимости работ после их окончания. Здесь же перечислены различные премиальные выплаты, предусмотренные при выполнении Подрядчиком определенных условий.
  • В третьем пункте обычно обговариваются сроки выполнения работ, а также различные технологические операции, которые не требуются для проведения такого ремонта изначально, но могут понадобиться в связи с обнаружением дефектов, неизвестных Заказчику. Кроме того, в данном разделе должна быть прописана возможность завершения работ в более поздний срок в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика, такими, как неблагоприятные погодные условия.
  • Ниже договор на ремонт кровли включает в себя ряд пунктов, связанных с правами и обязанностями сторон, а также санкции за невыполнение различных условий договора, таких как не соблюденные Подрядчиком сроки сдачи работ или задержка платежа Заказчиком за своевременно выполненные работы по ремонту кровли. Там же регламентируется ответственность подрядчика за надлежащее хранение строительных материалов, предоставленных Заказчиком для выполнения кровельного ремонта.
  • Следующий раздел посвящен ответственности сторон, разрешаемой арбитражным местным судом в случае, если возникают какие-либо спорные моменты. И, наконец, последним пунктом, включаемым в договор на кровельные работы, является информационная графа о том, какие гарантийные обязательства перед Заказчиком берет на себя Подрядчик.

О необходимости составления договора на ремонт кровли

Непредвиденные ситуации случаются в любой сфере деятельности, в том числе и в строительной. Поэтому следует быть всегда морально готовым к тому, что в один прекрасный день может потребоваться ремонт кровли, вызванный самыми разными причинами, такими как недочет при проектировании здания, протечка крыши, пожар, стихийное бедствие, дефект фундамента и т.д.

В наше время стопроцентной гарантии на свою работу не способен дать никто, тем не менее, договор на монтаж кровли позволяет избежать многих неприятных ситуаций, связанных с ремонтом.

Ремонт кровли является довольно сложной процедурой, требующей достаточной квалификации и наличия специальных знаний и умений.

Помимо надежности восстанавливаемой крыши в данном случае следует принимать во внимание и технику безопасности при выполнении ремонтных работ, а так же составление сметы на ремонт кровли.

При возникновении различных проблем, связанных с кровлей жилого дома, первым делом следует обратиться в ЖЭУ как можно быстрее, чтобы составить заявление.

Важно: любое промедление с обращением в ЖЭУ по поводу ремонта кровли может вызвать необратимые последствия как для самого дома, так и для жизни и здоровья находящихся в нем людей.

После того, как заявление будет составлено и заверено, работники ЖЭУ должны выслать на место специалиста – работника компании, выполняющей кровельные работы, который составит смету работ по ремонту и, в случае согласовании цены на проведение ремонта, заключит договор монтажа кровли.

Далее, в случае ремонта кровли многоквартирного дома работники ЖЭУ произведут распределения стоимости требующихся работ между квартиросъемщиками, которых может затронуть затопление.

Важно: ремонт дома должен быть начат работниками сразу же после того, как будет собрана необходимая для их оплаты сумма.

Наиболее легким способом является разбор имеющейся кровли и возведение на ее месте новой, но такой вариант требует достаточно высоких финансовых затрат, поэтому существуют и специалисты, занимающиеся восстановлением старых крыш.

Договор о ремонте кровли, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком своевременно, позволяет избежать многих разногласий и недопонимания, которые могут возникнуть в процессе выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, данный документ может потребоваться в суде, в случае неудовлетворительного качества выполненных работ или возникновения каких-либо претензий, связанных с обслуживанием.

В настоящее время довольно часто встречаются ситуации, когда представители ЖЭУ никак не реагируют на необходимость ремонта крыши многоквартирного дома. В таком случае наиболее правильным решением со стороны жильцов будет объединиться, чтобы решать данную проблему совместно, общими силами.

Это не только послужит свидетельством серьезности их стремления в достижении конечного результата, но и может послужить толчком для работников ЖЭУ начать деятельность по устранению возникшей проблемы. В данной ситуации наличие заключенного договора также окажется существенным преимуществом.

Образец договора на кровельные работы можно скачать по ссылке: http://kehter.com/files/dogovor.zip. Важно помнить, что грамотное его составление существенно снижает риск возникновения различных конфликтов и может послужить гарантией качественного и своевременного выполнения ремонта.

Как составить договор на ремонт кровли

Различные специализированные компании, занимающиеся работами по ремонту кровли, устранят появившиеся проблемы, отремонтировав кровлю. Однако перед началом сотрудничества разумнее будет сразу оговорить все возможные риски и ответственность сторон. Специально составленный договор на ремонт кровли позволяет обезопасить договаривающие стороны от разных форс-мажорных, спорных и неприятных ситуаций.

Важные пункты договора на ремонт кровли

Для того, чтобы обезопасить себя от ненужных трат, следует договор составлять правильно и продуманно. В первую очередь, в одном из начальных разделов договора необходимо установить объемы и сроки выполнения нужных для качественного ремонта работ. Также, нужно указать в самом договоре (или в дополнении к нему, являющемуся неотъемлемой его частью) расчеты и сметы стоимости строительства и объем требующихся для этой цели стройматериалов.

Договор на ремонт кровли должен иметь приложение, в котором определены четко сроки выполнения всех необходимых работ, а также сроки исполнения отдельных этапов работ.

Еще один из важнейших разделов договора касается согласованной между сторонами стоимости и вариантов оплаты выполненных работ, с описанием этапов и источников финансирования ремонта.

Кроме пункта, где оговорены сроки выполнения ремонтных работ, должен быть пункт, описывающий перечень технологических операций, выполнение которых потребуется по результатам первичного осмотра крыши. Также нужно описать все последующие действия в случае обнаружения скрытых дефектов, не выявленных вначале. Также следует учесть, что выявление скрытых дефектов или поломки конструкции, приведет к изменению объема выполняемых работ, изменению количества необходимых стройматериалов и будут сдвинуты сроки окончания ремонта. Дальше, в договор на ремонт кровли включатся пункты, определяющие права договаривающихся сторон и их обязанности. Там же описаны санкции или штрафы за несвоевременное выполнение или полное невыполнение любого из пунктов или условий, оговоренных договором.

Например, просрочка сроков проведения работ. Исполнитель (подрядчик), как правило, принимает ответственность за сохранность стройматериалов, передающихся заказчиком для проведения ремонтных работ. В договоре этот раздел является достаточно важным. Ведь в нем определена ответственность всех договаривающихся сторон, и, если неожиданно возникнет спорная ситуация, у любой стороны будет возможность ее решить с помощью суда. Также этот пункт, записанный в договоре последним, содержит информацию об условиях гарантии перед домовладельцем, которые должен обеспечить исполнитель работ (подрядчик). Указывается срок, на протяжении которого распространяется гарантийные обязательства на проведенные работы, порядок и сроки исполнения исполнителем работ, по исправлению появившихся у кровли дефектов. Также в этом пункте можно предусмотреть оперативное реагирование заказчика на протечки и другие серьезные дефекты, которые могут повлечь за собой порчу имущества домовладельца, и наступление финансовой ответственности исполнителя за причинённый некачественным ремонтом ущерб.

В разделе договора о приемке работ оговаривается ее форма и порядок, описывается порядок и сроки ликвидации дефектов исполнителем, как в ходе проведения ремонта, так и в последующей ее эксплуатации на протяжении срока гарантии.

В пункте по обеспечению исполнения договорных условий оговаривают порядок вступления договорных обязательств в силу, например, после того как исполнитель работ получит документальное подтверждение перечисления домовладельцем на банковский счет частичной оплаты.

Также в тексте договора обязательно присутствует раздел о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые могут существенно повлиять на условия выполнения и сроки договорных обязательств, а также изменить их. Перечень форс-мажорных обстоятельств обязательно согласовывается всеми договаривающимися сторонами.

В разделе о порядке разрешения спорных ситуаций, стороны договора оговаривают порядок рассмотрения претензий и порядок обращения сторонами в судебные инстанции, если эти условия не были оговорены в вышеперечисленных пунктах.

В заключительном разделе договора оговаривается невозможность передачи оговоренных прав всех сторон третьим лицам, порядок внесения дополнений и изменений в договор на ремонт кровли, порядок и принципы его расторжения.

Важно при составлении и заключении договора ремонта крыши необходимо тщательно продумывать и обращать внимание на составление всех вышеперечисленных пунктов.

Зачем нужно заключать договор на ремонт кровли?

Нельзя исключать возникновения разных непредвиденных обстоятельств, которые возникают в любых сферах деятельности человека, и строительная отрасль не является исключением. Необходимо просто учитывать этот факт, и помнить, что наступает момент, когда кровле понадобится ремонт, независимо от причин его возникновения. Причинами ремонта могут быть неверные расчеты еще на этапе предварительного составления проекта, или ошибка при проведении работ по строительству кровли, а также скрытые дефекты строительных материалов. Недочеты или ошибки проявят себя, впоследствии, появившейся без видимой причины течью, но причиной ремонта также может стать и пожар, возникший в результате замыкания проводки, или крышу «поведет» в результате усадки фундамента, и т.д.

Читать еще:  Лист гладкий rannila полиэстер

К большому сожалению, абсолютную гарантию от возникновения проблем и поломок крыши предоставить никто не сможет, особенно в нынешних экономических условиях, но правильно составленный договор на выполнение монтажа крыши, в будущем, сможет помочь минимизировать проблемы с потребовавшимся ремонтом.

Выполнение ремонта — процедура непростая, занимающая много времени, требующая наличия высокой квалификации, нужных знаний и навыков у привлекаемых строителей. Большая часть договора посвящена вопросам непосредственного восстановления надежности кровли, но крайне необходимо уделить внимание при проведении работ и на обеспечение соблюдения требований безопасности. Нужно также четко и точно рассчитать, и составить калькуляцию (или смету) определяющую стоимость ремонта и приобретения необходимого количества материалов – это позволяет определять сумму предоплаты (аванса), либо иных финансовых расчетов.

Важно: подрядчик, как правило, начинает ремонтировать кровлю, когда домовладелец перечисляет необходимую сумму для предоплаты выполнения работ.

Самым легким и надежным и всех способов восстановления крыши является полный демонтаж старой кровли и строительство вместо нее новой. Но это самый дорогой вариант кровельного ремонта, требующий максимальных финансовых расходов владельца дома. Чтобы сэкономить, можно найти строителей или стройкомпании, которые осуществляют именно восстановление поврежденных кровель. Договор на ремонт кровли, заключаемый между домовладельцем и исполнителем, поможет минимизировать последствия многих недоразумений, которые могут появиться непосредственно в ходе его исполнения. Также, такой договор поможет отстоять домовладельцу свои права в судебных инстанциях, если он не удовлетворен качеством проведенных ремонтно-восстановительных работ, или если есть претензии к строителям по обслуживанию крыши.

Договор подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом

  1. Предмет договора
  2. Цена договора
  3. Условия платежа
  4. Сроки исполнения обязательств
  5. Обязательства сторон по договору
  6. Ответственность сторон
  7. Обстоятельства непреодолимой силы
  8. Порядок решения споров
  9. Особые условия
  10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  11. Подписи сторон

ДОГОВОР ПОДРЯДА на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: Ремонт кровли ____________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет __________ рублей.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ.

2.3. Указанная в п.2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации и актов дополнительных работ, предоставляемых Подрядчиком, согласованных с Заказчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п.3 настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата по настоящему договору производится по фактическому выполнению работ и предоставлению акта по ф.№2.

3.2. Акт приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

3.3. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. До начала производства работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере __________% от утвержденной Заказчиком сметы в сумме __________ рублей для приобретения сопутствующих материалов и оборудования.

3.5. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее __________ рабочих дней с момента подписания акта ф.№ 2, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется начать работы в течении __________ дней рабочих дней с момента перечисления аванса и закончить в течении __________ дней с поправкой на погодные условия при выполнении наружных работ.

4.2. Изменение сроков окончания работ возможно после подписания сторонами соглашения об изменении п.4.1 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнять качественно и в полном объеме все работы по настоящему Договору, в строгом соответствии со Строительными нормами и Правилами, со сметой и в установленные Договором сроки.

5.1.2. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и нести ответственность в случае их нарушения.

5.1.3. Устранять в течении __________ рабочих дней и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период выполнения работ и гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет __________ месяца с даты приемки работ.

5.1.4. На все изделия и оборудование Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, безопасности для жизни и здоровья людей, паспорта оборудования.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.3. На период выполнения работ предоставить бригаде Подрядчика охраняемое помещение для хранения инструмента и технического оборудования, материалов и комплектующих изделий.

5.2.4. Указать места подключения воды, пара, воздуха, электроэнергии необходимой для производства работ.

5.2.5. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику ______________________________ и освобождает площадки для выполнения работ до «_____» _______________2016 года.

5.2.6. Принять объект в течение __________ рабочих дней после получения устного или письменного уведомления Подрядчика об окончании работ по Договору на основании акта ф.№2 или направить Подрядчику в этот же срок мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой неустойку в размере __________% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному предвидению и контролю сторонами.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное уведомление другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит __________ календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. При этом Подрядчик гарантирует соблюдение Субподрядчиком условий настоящего Договора.

9.4. Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6 Другие условия по усмотрению сторон ______________________________.

Договор на ремонт кровли — как правильно составить и избежать проблем

Кровля любого здания рано или поздно требует ремонта, к которому привлекаются специалисты. Перечень требований к ним, а также обязанности обоих сторон предварительно указываются в договоре. Чтобы избежать проблем и недоразумений, связанных с реставрацией крыши, рекомендую ознакомиться со всеми нюансами заключения соглашения между сторонами.

Перед реставрацией кровли заказчик и подрядчик должны составить соглашение

Общие с ведения

Зачем составлять документ

Договор на оказание услуг необходим для того, чтобы между сторонами не возникало споров и разногласий. Если же одна из сторон нарушит оговоренные условия, к примеру, подрядчик некачественно выполнит работу, использует материалы, которые не предусматривались договором, либо заказчик несвоевременно расплатился с подрядчиком, вторая сторона может подать в суд.

Все нюансы кровельных работ и оговариваются в документе подряда

Конечно, чтобы суд мог принять справедливое решение, документ должен быть составлен грамотно, с учетом различных «подводных камней», которые могут возникнуть в процессе реставрации кровли.

Прежде чем составлять подряд, необходимо произвести осмотр объекта и составить смету

Когда следует заключать подряд

Договор подряда заключается, прежде всего, перед ремонтом кровли многоквартирных домов. Но, предварительно, как только жильцы заметили разгерметизацию, им необходимо обратиться с заявлением в ЖКХ, УК, ЖЭУ или другую управляющую компанию. Затем компания, которая закреплена за домом, должна направить технического специалиста оценки состояния крыши и степень ее износа.

После осмотра объекта составляется дефектная ведомость. На основе нее составляется смета, т.е. рассчитываются все затраты на восстановление объекта.

Все расходы, связанные с реставрацией объекта, должна взять на себя управляющая компания

После этого управляющая компания находит организацию, которая способна отремонтировать крышу, и заключает с ней договор. При этом все расходы управляющая компания оплачивает из средств, которые жильцы дома перечисляют ежемесячно.

Протекающая кровля требует безотлагательного ремонта

Надо сказать, что управляющие компании далеко не всегда добросовестно выполняют свои обязанности, и зачастую несвоевременно реагируют на заявление от жильцов. В то же время протекающая крыша требует безотлагательного принятия мер, так как протечки ведут к порче имущества и повреждению самого здания.

Договор на реставрацию крыши частного дома может быть заключен с физическим лицом

Поэтому жильцы нередко нанимают бригаду минуя управляющую компанию. В этом случае жильцам необходимо самостоятельно составить смету.

Для обследования объекта и составления сметы можно пригласить независимых специалистов.

Надо сказать, что соглашение может быть заключено не только со строительной компанией, но и с физическим лицом, к примеру, в том случае, если речь идет о крыше частного дома.

В документе необходимо указать все нюансы предстоящих работ и требования сторон

Нюансы составления

Если вы возьмете любой типовой образец соглашения, то заметите, что в нем отображены все требования и обязанности сторон. Документ имеет определенную структуру и включает в себя следующие пункты:

  • Предмет сделки. В первую очередь указывается тип работ, которые должен выполнить подрядчик и цели, которые перед ним стоят. К примеру, документ может заключаться на капитальный ремонт или только на локальное устранение повреждения, т.е. места протечки;

Ремонт шиферной или любой другой крыши может быть капитальным или частичным

  • Стоимость. В данном пункте указывается перечень расходов и общая сумма. Как правило, оговаривается возможность перерасчета общей суммы по завершению работ;
  • Нюансы оплаты. Оговариваются условия платежа. Как правило, вначале оформляется акт приемки и сразу же заказчик осуществляет оплату. Также оговаривается выплата и размер аванса или поэтапного финансирования;
  • Сроки. Указываются сроки выполнения ремонта и дата его начала. Также оговаривается возможность корректировки сроков;

Подрядчик обязуется качественно отремонтировать крышу

  • Обязанности. В данном пункте указываются обязанности сторон друг пред другом – подрядчик обязуется качественно отремонтировать объект, к примеру, выполнить ремонт мягкой крыши с утеплением в срок, заказчик же обязуется вовремя выплатить аванс и перечислить всю сумму по завершению работ;

В документе оговариваются нюансы приемки

  • Нюансы приемки. Оговаривается порядок и сроки приемки выполненных работ и испытания кровли. Кроме того, важным моментом является гарантия от подрядчика – обязательно указывается ее срок, а также сроки устранения дефектов;
  • Сроки вступления документа в силу. Как правило, соглашение вступает в силу после перечисления заказчиком аванса;
  • Ответственность сторон. Оговаривается ответственность, которую понесут стороны в случае нарушения соглашения – штрафные санкции, неустойка или др.;

В течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять дефекты кровельного покрытия

  • Непредвиденные ситуации. Обговариваются обстоятельства, при которых допускается нарушение условий;
  • Завершающие положения. Оговаривается возможность расторжения сделки и внесения в изменения условий по обоюдному согласию сторон.

В соглашении необходимо оговорить возможность или невозможность передачи прав каждой стороны третьим лицам.

Отремонтированная кровля испытывается на пролив

Составленный документ обычно подкрепляется сметным расчетом. По окончании ремонтных работ осуществляется испытание кровли на пролив, проверяется уклон и пр. Затем, как я уже сказал, составляется акт приемки.

Вывод

Теперь вы знаете как заключить договор на восстановление крыши. Если возникнут сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью помогу вам советом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector